基坑支护施工合同?基础支护工程合同?2018基坑支护合同范本

  基坑边坡支护过程中,使用土钉墙+挂网喷施工工艺的项目非常多,下面小编为大家介绍基坑支护施工合同?基础支护工程合同?2018基坑支护合同范本


  基坑支护施工合同

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方友好协商达成一致意见,签订本合同,以兹共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二条 承包方式:固定单价,据实结算。

  第三条 承包范围

  图纸范围内全部基坑支护内容,并包括图纸会审、本合同相关约定、变更文件及其他有效书面文件内约定的内容。

  第四条 合同价款

  1、合同暂定总价款为人民币***元,大写:****圆整。各分项工程固定单价如下:略

  2、合同总价包括但不限于施工所需要的全部费用,包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包措施费、包施工和生活用水用电费、与其他施工单位间的交叉施工所导致可能发生的费用、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的检测费和二次搬运费等施工中发生的一切费用以及管理费、利润、税金等全部费用。

  3、乙方供应的机械设备的进出场、安装、拆卸及运输工作由乙方承担,相关费用已经包含在本合同价款内。

  第五条 工期

  1、本工程开工日期为 年 月 日,完工日期为 年 月 日,总工期为 日历天。

  2、合同生效后*日历天内,乙方须向甲方提交施工组织设计,监理及甲方在*日历天内审核完毕,作为乙方施工及甲方考核的依据。

  3、因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响施工进度,工期不予顺延。

  4、工期顺延:因甲方原因导致工期延误连续超过24小时,经甲方和监理签证确认并加盖甲方公章后,工期相应顺延一天,但甲方不承担乙方由此增加的费用和造成的窝工、停工损失。乙方必须于事件发生后3日内办理工期顺延手续,否则视为乙方放弃,工期不予顺延。

  5、因乙方延期交工造成甲方总体工期延误、下道工序窝工等问题的,乙方应承担一切损失,甲方有权从乙方履约保证金及工程款中扣除,不足部分甲方有权向乙方索赔。

  第六条 付款方式

  本合同付款按以下节点进行支付:

  (1)本工程全部施工完成70%后,经甲方验收合格,甲方支付至合同暂定总价款的50%;

  (2)本工程全部施工完成后,经甲方验收合格,甲方支付至合同暂定总价款的80 %;

  (3)本工程施工完成后无质量问题,且基坑全部回填完毕,结算完成后,甲方支付至结算总价款的100 %。

  (4)每次支付合同价款时,乙方按照甲方要求提供等额正规增值税专用发票(税率10%),否则甲方有权不予支付合同价款直至乙方提供合法发票时止。

  第七条 竣工结算

  1、工程验收合格、乙方向甲方提交竣工资料三套且人员和材料设备撤离施工现场后方可办理竣工结算。

  2、在施工过程中除甲方可根据实际需要提出变更外不再进行现场签证(其中现场机械开挖甩土费用据实签证)。当发生变更或签证时,乙方应当在发生后3日内以书面形式办理相应签证手续,逾期视为该项变更或签证不影响工程款,结算时不作为调整合同价款的依据。

  3、在办理变更或签证时,甲方仅对变更或签证的事项做出确认,无论乙方提交的变更或签证申请中是否涉及价款,甲方的确认仅作为对变更或签证事项的确认,由此产生的价款调整等结算时确认,且上述事项的确认必须有甲方盖章方为有效。(变更、签证单样表附后)

  4、工程结算时,甲方有权对合同内工程质量(含隐蔽工程质量)进行抽查,如发现虽经验收合格,但未按图纸要求施工的,除按实际情况等额扣除该部分工程款外,由此产生的一切费用由乙方承担。

  5、本项目若产生降水费用,降水费用单价如下:成井(含管井)为80元/m,封井费用700元/口,降水日台班费50元/口(不含降水电费),排水管网150元/m。

  6、现场施工期间若采用柴油发电机发电,价格另计。

  第八条 甲方工作

  1、开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份,并向乙方进行现场交底,办理施工所涉及的各种配合、协调工作。

  2、甲方委派***负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。但涉及工程变更、工期顺延、进度款的支付、工程结算等需要经甲方另行审核确认后方为有效。

  第九条 乙方工作

  1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,制定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派指派***(联系电话:),身份证号:,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

  4、乙方自备管线设施,承担在本工程施工期间所发生的水费、电费。

  5、乙方必须按照甲方公司规定的农民工工资管理办法按时提交农民工工资审批表、农民工登记表、花名册、农民工工资发放表等资料,并保证资料的真实性,在第一时间优先支付农民工工资。

  6、承担在本工程施工期间所发生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切损失,并负全部法律责任。

  7、负责当地村民关系的协调。

  第十条 乙方作业工人管理

  乙方必须加强对作业工人的管理工作,不得以任何理由发生作业工人堵路、集体上访、围堵政府部门、围堵甲方及项目部办公场所等事件,每发生一次,乙方除向甲方支付违约金2万元外,还应当在24小时内自行处理完毕,否则,甲方有权直接出面解决,所发生的处理费用直接从乙方合同价款或履约保证金中扣除;同时,甲方有权在甲方及关联公司网站等信息媒体上公布该不良信用行为,并在其他工程项目中不予选用

  第十一条 工程质量

  1、符合国家现行有关规范及质量要求。

  2、符合设计要求。

  3、按照有关法律、法规规定,乙方对所承包的工程质量负无限责任。

  4、乙方每完成一项工程,必须经甲方验收合格,方准进入下道工序。

  5、乙方应随时接受甲方、监理对工程质量进行监督检查,因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误,乙方承担全部责任及费用。

  6、乙方必须遵守甲方制订的工程质量、施工管理办法,对甲方组织的三级大检查中发现的质量问题,乙方必须认真进行整改、回复,并无条件接受甲方对其进行的处罚。

  7、乙方承包的工程,在竣工验收后由于质量问题引起的索赔,由乙方支付。

  8、由于乙方施工质量存在瑕疵,造成工程质量重大缺陷或验收不合格,乙方承担全部责任及费用。

  第十二条 工程验收

  1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更、国家及省市现行规范及标准、合同约

  定为质量评定验收标准。

  2、由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

  3、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。竣工验收不合格的,乙方应返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。经验收合格后,办理移交手续。

  第十三条 安全文明

  1、乙方必须按照国家现行安全文明施工规范规定及工程建设强制性标准组织施工,并承担由此引起的各类安全事故责任及其费用,如因此造成工期延误,则工期延误的责任由乙方承担。

  2、乙方施工前必须进行安全技术交底,保证安全用电,安全防护、负责对进场施工机械及工具进行检测,确保机械工具安全。

  3、乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知识培训。乙方必须安排持有执业或从业资格证书的专职安全管理人员进行施工安全管理工作。

  4、因乙方违反安全操作规程、安全文明施工导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失,均由乙方承担责任及费用。

  5、乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故,由乙方负全部责任及费用。

  6、乙方保证施工现场文明施工,建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。

  7、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,应向甲方提交安全防护措施方案,经甲方认可后方可实施。防护措施费由乙方承担。

  第十四条 材料供应

  4、乙方应按照设计和规范的要求采购工程需要的材料,并提供产品合格证明。在材料到货后 2小时内通知甲方验收。对不合格或与合同规定不符的产品或材料,甲方有权拒绝接收,乙方应按甲方要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品或材料,已经使用的应当拆除重做,承担由此产生的费用,工期不予延期。另每发现一次材料不合格的,乙方向甲方支付9000元的违约金。

  第十五条 履约保证金

  合同生效后15个日历天内,乙方应向甲方交纳总金额为人民币**元(大写:)的履约保证金,为乙方的履约能力和产品质量、工期、现场文明施工提供保证。乙方未在规定时间内缴纳的,每延误一天,乙方向甲方支付履约保证金数额0.3%的滞纳金,且甲方有权拒付工程款。乙方未按本合同履约,甲方可根据乙方违约轻重扣除部分或全部履约保证金。履约保证金待乙方完成合同约定的全部工作内容后15个工作日内一次性无息退还,但本合同另有约定的除外。

  第十六条 违约责任

  1、由于乙方原因,违反本合同工期约定,每逾期一天,乙方应向甲方支付合同暂定总价款2.5‰的违约金。

  2、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同暂定总价款25%的违约金。

  3、未经甲方同意,乙方擅自拆改设备管线,由此发生的一切损失由乙方承担,并且

  乙方应向甲方支付本合同暂定总价款10%的违约金。

  4、因乙方原因造成合同解除的,甲方可单方解除合同且不退还乙方的履约保证金,由此产生的一切损失及后续工程增加费用均由乙方承担,甲方有权从应付乙方的工程款中直接扣除,不足部分有权向乙方追偿。

  5、乙方有下列情况之一的,除承担本合同约定的违约责任外,甲方还有权解除合同并没收乙方所交纳的履约保证金,乙方应无条件退场,由此造成的一切损失及后续工程费用均由乙方承担。

  1)因乙方责任,超过20日历天未能按合同约定开工或中途停工20日历天,或任何节点工期延误超过20日历天(节点工期包括本合同约定的节点工期及乙方上报并经甲方审批通过的节点工期);

  2)本工程所需的人员、机械或材料任何一项未能按时、足量达到甲方审核通过的施工组织设计要求,且经甲方或监理催促仍无整改的;

  3)连续两次发现使用不合格或假冒材料的;

  4)未经甲方同意转包、分包或被证实为挂靠承包的。

  当发生上述情况时,甲方的解除合同通知书到达乙方时,合同即为解除。因乙方违约解除合同的,甲方仅支付乙方合同解除前所完成合格工程对应价款的70%,并赔偿由此给甲方造成的损失。

  6、合同解除后续工作

  无论何种原因造成合同解除的,乙方应当在收到通知后5日内,人材机全部退场,每逾期一日,向甲方支付违约金9000元,并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

  乙方退场时应保护施工现场的成品、半成品及原材料等,如有损坏,乙方承担所有费用。同时乙方应将工程资料全部移交给甲方,否则甲方有权拒绝支付剩余工程款。

  退场时,乙方已完成的工程量及现场剩余物资由甲方、乙方及监理共同认定,若甲乙双方任何一方不配合认定工作,以监理和另一方共同认定的数量为准。上述物资认定后,属于乙方的材料、机械等所有物资乙方应按本合同约定的时间撤场,如未按时撤场,滞留期间的一切风险包括但不限于丢失、损坏等均由乙方承担。

  7、因甲方原因及不可抗力因素致使合同无法继续履行时,甲乙双方协商一致后予以解除,双方互不承担违约责任。

  8、乙方供应的材料或施工单位工程如在项目交付阶段,仍达不到国家规范质量标准,存在无法修复的质量缺陷的工程,根据质量问题严重程度,甲方将在结算款中扣除责任供应商此部分工程款的10%-20%作为质量违约金。

  第十七条 其他约定

  1、甲方负责协调各施工单位关系,除此之外本工程涉及的各项费用均由乙方承担,包括水费、电费以及所有的施工措施费等。

  2、乙方须严格遵守甲方的现场水电管理办法,如有偷水、偷电现象,乙方自愿支付不低于所偷水费、电费10倍的违约金给甲方。

  第十八条 附则

  1、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2、与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签约地人民法院起诉。

  3、本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

  4、本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出,如以面呈方式递交,则送交当时视为送达;如以传真方式送交,则以发出方传真机显示通知业已发送后24小时后视为送达;如以挂号邮寄方式送交,则以邮寄方按照本合同签字页载明的联系地址寄出后视为送达。如一方变更联系地址,应当在变更前七日内通知对方,否则视为没有变更。如收到变更通知前发出通知,则该通知仍有效。


友情链接
Copyright 2017 众工在线[去施工](www.qushigong.com) 合肥猛烎网络科技有限公司@版权所有 备案号:皖ICP备2021014515号-3